我们在合同中使用到的报酬条款一定要写得具体，在双方准备签署之前，我们需要准备一份正式的合同，以下是写文档范文小编精心为您推荐的消防检测合同8篇，供大家参考。
消防检测合同篇1
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双就（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
第二条工程承包范围
室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。
第三条工程工期
一、按项目部规定合理时间完成；
二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；
（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；
（三）因甲方未具备进入条件，不能供施工场地水、电源、场地道路未能畅通、障碍物未能清除等影响进场施工的；
（四）在施工中因连续停水、停电影响正常施工的；
（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响工程进度的；
（六）隐蔽工程在隐蔽之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。
第四条工程价款
1、室内消火栓系统280元/套；喷淋系统75元/个；室外消防管道20元/米；自动报警系统75元/点位；应急照明65元/点位；室外栓260元/套；水泵接合器280元/套；气体灭火系统1200元/套；
2、以上价格的工程内容以20__年7月2为界线，7月2日以前的应该完成的由甲方保质保量的移交给乙方进入下道工序的施工，若因前期工程不到位而造成工作量增加的总价在3000元以内，由乙方自行解决，超过3000元则由甲方负责；
3、主材由甲方提供，辅材由乙方提供，详见附表；
4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责；
5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费5万元整；
6、以上价格不包括任何配合费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容，如要防腐另行计价。
第五条工程结算方式
1、每月的25日前乙方向甲方申报当月的工程进度量，甲方收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双方约定的价格的80%在次月的5日之前足额支付给乙方；
2、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙方的整个工程量进行结算，除去3%的质保金外，甲方应在消防检测验收后10日内付清乙方的所有工程余款；
3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，15日之内付给乙方。
第六条工程质量
1、甲方应向乙方提供安装施工图纸2套，并向乙方进行技术交底；
2、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应通知甲方到场验收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有及时到场验收的，视为合格；
3、乙方在保证工程符合国家工程建设消防设计要求，满足使用要求的前提可适当的调整，同时也满足使用要求；
4、保修一年。
第七条调试及验收
1、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织自行验收；
2、自行验收合格后，双方办理移交手续；
3、甲、乙双方应积极配合消防检测验收；
4、因特殊情况要求提前使用消防设施，甲、乙双方的移交就以提前之日算起，维修期也以当日算起。
第八条甲方的权利与义务
1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系；
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退；
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料；
5、按本合同约定，向乙方支付足量劳动报酬；
6、统筹安排、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电；
7、为乙方办理现场施工人员出入证件；
8、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金；
9、现在施工的加工材料甲方应派专人看管。
第九条乙方的权利和义务
1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作；
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修；
3、及时报告合同履行中存在的问题，定期向甲方报告工程进展情况；
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查；
5、堆放材料、机具、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
6、乙方在施工时，安装工人必须穿戴由甲方指定的装束，并有醒目的标志；
7、乙方应提前3个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料计划；
8、乙方应保证其项目部的所有施工人员的工资发放，乙方所有施工人员不得以任何理由向甲方索取工资。因乙方管理不善，赞成工资不能发放到位的，甲方有权立即终止合同；
9、负责工地施工安全及人员安全，如发生安全事故造成人员伤残的，3万元以内由乙方自行解决。
第十条其它
1、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义从事与履行本合同无关的事项，如发生，乙方承担全部的法律责任和经济损失；
2、如乙方施工组织不力，不能保质保量完成进度计划，甲方有权随时撤换队，由此造成的甲方和乙方的经济损失全部由乙方承担；
3、甲、乙双方在履行合同发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决；
4、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
4、1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
4、2、调解要求停止合同工作，且为双方接受；
4、3、仲裁机构要求停止合同工作；
4、4、法院要求停止合同工作。
5、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方的质保金内扣除。
6、安全事故双方协商无法解决时，由劳动部门仲裁。
7、未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_________
乙方：_________
负责人：_________
负责人：_________
___年_月_日___年_月_日
消防检测合同篇2
甲方：
乙方：
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求，甲、乙双方经协商，由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测，达成以下协议：
一、 被检区域及检测项目：
1. 地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
2. 地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分;
3. 配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆;
4. 受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限：年月日至年月日
三、检测费用：
按照陕西省物价局陕价费调发[ ] 号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为： m2;检测费总计元，大写：元。
四、双方责任：
甲方：
1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作，做好相关协调工作，并负责每天对检测小组签证;
2.根据乙方的检测计划，提前一小时给受检部位供电，总负荷应达到满负荷的'35%以上;
3.因甲方原因造成检测期拖延，应承担责任;
4. 甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目，交乙方复检;
5. 按时付款。
乙方：
1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证等相关证明原件及复印件;
2. 乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定，不得擅动非受检设备、设施，对妨碍物的搬移，应获得甲方同意或由甲方人员移动;
3. 不随意去非受检场所;
4. 爱护甲方设备、设施;
5. 需停电检测的部位，乙方须提前两天通知甲方，甲方做出安排后，方能检测;
6. 乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检，检测费不再另计;
7. 检测完成后三十日内向甲方提供检测报告，报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等;
8. 检测责任保证期为十二个月，保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内，因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式：
检测报告交于甲方后，甲方一个月内付清检测费用。
六、违约责任：
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工，除工期顺延外，并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
2.因乙方人员原因，造成受检或非受检设备、设施的损坏，乙方负责维修，如维修不成则予以全额赔偿;
3.因乙方原因不能按时完工，按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文，作为本合同附件，与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力，并自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 物业有限责任公司
乙方：
地址：
地址：
电话：
帐号：
法人代表：
法人代表：
代理人：
代理人：
年月日
年月日
消防检测合同篇3
合同编号：_________
工程名称：________________________
签订地点：________________________
签订时间：________________________
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
一、检测工程名称：__________________________
二、检测项目：乙方负责下列建筑消防设施中的第_______项建筑消防设施的检测技术服务。
1．火灾自动报警及联动控制系统；
2．消火栓给水系统；
3．自动喷水灭火系统；
4．泡沫灭火系统；
5．气体灭火系统；
6．防排烟系统；
7．防火分隔设施；
8．火灾应急照明及疏散指示标志；
9．其他建筑消防设施：______________________________。
三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（186）
四、甲方的权利、义务：
1．有权核查乙方现场检测人员出示的执业资格证书。
2．向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3．乙方到场检测时，应提供必要的协助。
五、乙方的权利、义务：
1．应具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责，
2．应当根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定两名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3．通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4．及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5．不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
六、检测费用及支付方式、期限：________________________________
七、违约责任：
1．对乙方不按规定履行职责，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。
2．乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的'，承担相应的法律负责。
八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的_________解决。
1．由__________仲裁机关仲裁；
2．向__________法院起诉。
九、双方协商的其他事项：__________________________________
十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
消防检测合同篇4
甲方：
乙方：
为了保证电气化铁路以及交跨电力线路(电缆)安全运行，根据国家有关法规、铁路、电力有关标准，经甲乙双方协商，签订本安全互保协议。
一、双方职责
1.甲方应将电气化铁路上跨电力线路巡视纳入日常巡视工作，并做好恶劣天气下的设备巡视，当发现上跨电力线路危及铁路安全时应及时通知乙方。
2.甲方在交跨处进行设备维护和施工时，应保护乙方电力线路(电缆)，必要时通知乙方。
3.乙方应加强电气化铁路交跨的'电力线路区段的巡视，对跨越处的导地线、杆塔、金具、绝缘子、电缆端头等元件进行检查。恶劣天气下应组织特巡。当发现危及铁路安全的缺陷时应及时告知甲方。
4.甲乙双方应建立铁路、电力线路(电缆)交跨台账，便于双方掌握交跨信息，并每年底定期更新，见附件。
5.乙方在跨越处进行设备维护或施工时，应告知甲方，甲方应积极配合，必要时做好安全防护措施。
6.当跨越处发生断线、杆塔倾倒或安全距离不足等情况时，甲、乙双方应第一时间通知对方。乙方应尽快消除影响铁路通行的障碍，应急处置期间应互相做好配合工作。
二、互保联系方式
甲方联系人：
固定电话：
手机号码：
乙方联系人：
固定电话：
手机号码：
当甲、乙双方联系方式发生变化时应及时告知。
三、本协议一式四份，签字盖章后生效，甲乙双方各执两份。
甲方(章)
乙方(章)
法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
(签字)：
(签字)：
签订时间： 年 月 日
消防检测合同篇5
工程名称：
委 托 方：
公司监制
根据《民法典》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20__)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求：
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的'保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项：
1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_________天。
三、收费标准：
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。
1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。
2 系统项目检测列下：
1、火灾自动报警系统。
2、消火栓灭火系统。
3、自动喷淋灭火系统。
4、消防给水系统。
5、消防电源。
6、正压送风系统。
7、机械排烟及通风空调防火系统。
8、应急照明及疏散指示。
9、防火门。
10、防火卷帘及防火隔断。
11、消防电梯。
12、消防通讯。
13、消防广播。
14、气体灭火系统。
15、泡沫灭火系统。
16、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。
3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 元。
4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 。
该工程建筑消防设施检测费总计：
小写________________________________________;
大写________________________________________。
四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份，所出具的报告应科学公正，乙方需对报告负责。
五、建筑消防设施检测费支付方式：
本合同签订之日付合同总价款的 %，计 元
进场检测时付总价款的 %，计 元 ，
检测完毕，乙方出具正式书面检测报告，甲方将余款一次结清。
六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告
乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(ga503-20__)》，对该工程进行消防检测并出具科学的报告。
七、违约金：
违反本合同约定，按国家民法典的规定，承担违约责任。
争议的解决办法：
在合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，双方协商不成的，经双方商定，可采用以下方式解决：
1.因本合同所发生的争议，申请当地仲裁委员会仲裁。
2.按司法程序解决。
八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：
1.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(ga503-20__)》，对该工程实施检测，乙方对规定的检测范围负责，承担检测评定责任。
2.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(ga503-20__)》，对该工程实施检测。
3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测，检测后，若现状发生改变，乙方概不负责。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方)(公章)
签订地点： 省 市(县)
签订日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防检测合同篇6
甲方： （以下简称甲方） 乙方：北京京建星岐消防安全检测有限公司 （以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位，决定接受甲方的委托，并依据本合同所约定的'范围，进行电气安全检测工作。
一、检测日期：
二、检测内容：
1．消防设施检测内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门；
2．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。（抽检）
注：乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
三、 甲乙双方的职责：
甲方职责：
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责：
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间，乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕，乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件（检测项目及内容以现场检测记录为准）。
四、 合同总价及付款方式：
1、检测费用大写：
小写：
2、检测报告送达甲方之日，甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除：
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力，经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则进行协商；双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷，向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
负责人签字：
日 期：
负责人签字：
日 期：
消防检测合同篇7
甲方：（委托方）____________
乙方：（受托方）____________
签订地点：______省______市（县）
签订日期：______年___月___日
依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范，以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》（325—20__）工程项目电气防火安全技术检测问题，经协商一致，签订此合同。
一、检测的内容：（打√）
1、变配电所（箱变）（）
2、室内低压配电线路（）
3、照明装置和一般低压用电设备（）
4、插座（）
5、接地和等电位联结（）
6、特殊场合（）
二、甲方的协作事项：
1、合同生效后，向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。
2、保证该项目已完全完工，并满负荷运转超过二小时。规定，本着平等、双赢的原则，双方就甲方投建的
3、检测时，项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。
三、乙方责任：
1、公平、公正、实事求是检测，重大问题提出供整改；
2、检测完毕，出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告；
3、归还甲方提供的相关项目资料；
四、检测费用及付款办法：
1、参照川函20__/254号文件规定，本项目电气防火安全技术检测按元/㎡元计，计费面积㎡，共计为元整（￥元）
2、付款办法：
（1）合同签订生效三日内，预付50%检测费，即人民币元，（大写：元）。
（2）检测完毕，甲方领取检测报告时，一次性付清余款。
（3）如工程复检，按合同总金额的20%—50%收取复检费。
五、其他
1、违反本合同，按国家合同法承担相关违约责任；
2、本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防检测合同篇8
发包方：有限公司以下简称甲方
总承包方：_________以下简称乙方
分包方：_________以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况
1、工程名称：有限公司一期消防工程
2、设计单位：
3、工程地点：路
二、各方职责
甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围
技术文件：
1、（一期工程）施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第号
3、施工图审查报告
4、（二期工程）消防系统图
5、投标文件（预算书）
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1、工期要求：
主厂房：天（到年月日止）起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
第三条质量要求和评定标准
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为万元（其中质量保证金万元，工期保证金万元，文明、安全保证金万元）。
2、项目保证金的.支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
第七条工程价款及支付方式
1、房屋结顶天，甲方支付给丙方万元；
2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；
3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%；
5、余款万元（其中万元作为工程保修金），在满一年后支付万元，万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
6、接受工程价款的
单位名称：_________
帐号：_________
开户银行：_________
第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元/次。
第十一条其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、
环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：_________
乙方：_________
丙方：杭州富新反光材料有限公司
代表：_________
代表：_________
代表：_________
______年___月___日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
